|
||
Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1307050641592 | |
Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130705/0641/592 | |
Организатор процедуры: | Открытое акционерное общество "Концерн Росэнергоатом" филиал "Смоленская атомная станция", Россия, 216400, Смоленская область, г. Десногорск, Промзона | |
Заказчик: | ОАО "Концерн Росэнергоатом" | |
Контактное лицо: |
Денисенкова Анна Александровна Инженер СОКП УПТК |
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Полуботинки для работы в зоне контролируемого доступа | |
Категория продукции: |
Обувь комбинированная с верхом из хромовых и искусственных или синтетических кож мужская или женская (сапоги, полусапоги, ботинки, полуботинки, туфли) |
|
Количество и единицы измерения: | 1 лот | |
Цена за единицу: | 1 516 000,00 руб. | |
Обеспечение заявки на участие: | Не требуется | |
Начальная цена предмета договора: | 1 516 000,00 руб. (в том числе НДС) | |
Условия оплаты: | В течение 30 календарных дней с момента полной поставки на склад Грузополучателя продукции надлежащего качества и в надлежащей комплектности, подтвержденных Актом входного контроля, при условии получения Грузополучателем счета-фактуры, оформленного в порядке и в сроки, установленные проектом договора поставки, и предоставления в полном объеме документов, поименованных в п.3.5 проекта договора поставки | |
Источник финансирования: | Собственные средства | |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | г. Десногорск Смоленской области, склад САЭС | |
Срок заключения договора после определения победителя: | 22.08.2013 | |
Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 10.10.2013, Дата окончания поставки: 25.10.2013 | |
Дата публикации: | 05.07.2013 12:28 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 15.07.2013 08:00 | |
Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 25.07.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов) при продлении: | 22.07.2013 08:00 | |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1172509" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок подачи ценовых заявок: |
Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
Требования к участникам: |
1. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 2. должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников). 3. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена 4. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 5. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли 6. Обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора |
|
Документы, прилагаемые к заявке: |
1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника
закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкрот 2. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |
|
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, txt, zip, jpg, tif, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 10 Мб каждый.
№ файла | Файл | Комментарий | Изменен |
1-1172509 | Скачать файл Извещение по проведению запроса цен (137 Кб) | 05.07.2013 12:02 | |
2-1172509 | Скачать файл Форма 3_ТКП поставщика для запроса цен_ (17 Кб) | 05.07.2013 12:02 | |
3-1172509 | Скачать файл Документация по проведению запроса цен (240 Кб) | 05.07.2013 12:02 | |
4-1172509 | Скачать файл Часть3.Технико-коммерческая (42 Кб) | 05.07.2013 12:02 | |
5-1172509 | Скачать файл Проект договора (65 Кб) | 05.07.2013 12:02 |