|
||
Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130806/0641/683 | |
Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1308060641683 | |
Организатор процедуры: | Открытое акционерное общество "Концерн Росэнергоатом" филиал "Смоленская атомная станция", Россия, 216400, Смоленская область, г. Десногорск, Промзона | |
Заказчик: | ОАО "Концерн Росэнергоатом" | |
Контактное лицо: |
Бухарова Ольга Александровна Инженер УПТК |
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Мазут | |
Категория продукции: |
Мазут топочный (кроме мазута для мартеновских печей) |
|
Количество и единицы измерения: | 1 лот | |
Цена за единицу: | 2 346 851,00 руб. | |
Начальная цена предмета договора: | 2 346 851,00 руб. (в том числе НДС) | |
Условия оплаты: | В течение 30 календарных дней с момента полной поставки на склад Грузополучателя продукции надлежащего качества и в надлежащей комплектности, подтвержденных Актом входного контроля, при условии получения Грузополучателем счета-фактуры, оформленного в порядке и в сроки, установленные проектом договора поставки, и предоставления в полном объеме документов, поименнованных в п.3.5 проекта договора поставки. | |
Источник финансирования: | Собственные средства | |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Поставщиком до ЖД станции Аселье Москвоской ЖД | |
Срок заключения договора после определения победителя: | 24.09.2013 | |
Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 24.09.2013, Дата окончания поставки: 23.10.2013 | |
Дата публикации: | 06.08.2013 15:12 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 14.08.2013 08:00 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов) при продлении: | 21.08.2013 08:00 | |
Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 27.08.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1183510" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок подачи ценовых заявок: |
Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
Требования к участникам: |
1. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность,
которой приостановлена 2. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 3. должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников). 4. Обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора 5. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли |
|
Документы, прилагаемые к заявке: |
1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника
закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкрот 2. отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальн 3. отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, есл 4. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника 5. отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником закупки упрощенной системы налогообложения (для участников закупки, применяющих её) 6. отсканированный оригинал полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения - то не ранее внесения таких изменений в реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении процедуры закупки выписки из единого государственного реест 7. отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц) 8. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического |
|
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, txt, zip, jpg, tif, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 10 Мб каждый.
№ файла | Файл | Комментарий | Изменен |
1-1183510 | Скачать файл Извещение о проведении запроса цен (138 Кб) | 06.08.2013 15:10 | |
2-1183510 | Скачать файл Часть 3.Технико-коммерческая (40 Кб) | 06.08.2013 15:10 | |
3-1183510 | Скачать файл Проект договора (62 Кб) | 06.08.2013 15:10 | |
4-1183510 | Скачать файл Документация по проведению запроса цен (241 Кб) | 06.08.2013 15:10 | |
5-1183510 | Скачать файл Форма 3_ТКП поставщика для запроса цен (15 Кб) | 06.08.2013 15:10 |